水泥涵管购销合同（模板17篇）

购销不仅是单方面的交易，还包括了供应链管理、营销策划等方面的工作。接下来，小编将为大家分享一些购销经验，对大家有所启发。

水泥涵管购销合同

水泥涵管指一种埋设于地表以下的管道，用钢筋混凝土浇铸而成，那么水泥涵管。

需方(以下简称甲方)：

供方(以下简称乙方)：

甲乙双方根据(合同法)等法律法规的规定，按照平等互利﹑诚实守信的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一﹑货物名称﹑型号﹑数量﹑价格。

提供发票类型：增值税专用发票。

二﹑质量要求﹑技术标准：符合国家规定的相关质量标准与行业内的质量标准，并符合淮南站前广场要求的质量标准。

三﹑供货时间﹑地点﹑方式：(淮南站前广场项目部)。运输﹑过路过桥等费用由乙方自行承担。

四﹑风险转移：自货物交付至甲方指定地点时起转移。

五﹑付款及结算方式：所购水泥涵管金额满十万结算一次，每次结算付至总额的百分之七十，余款待停止供货后分三个月分期付清。

六﹑违约责任：

1﹑因乙方延迟到货或者所供产品有质量问题的构成违约，承担。

2﹑乙方不得在合同签订﹑履行过程中对甲方及其他工作人员有腐败﹑威胁﹑伤害或欺诈行为，否则，甲方有权解除合同不予支付货款，平有权对甲方处以5000-20xx0元罚款。

3﹑乙方不得恶意减少送货数量，否则少一罚百并不予结算货款。

八﹑争议解决办法：因执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：合肥犇燚商贸有限公司乙方：

委托人：委托人：

开户行：开户行：

账号：账号：

日期：日期：

供货方(以下简称甲方)：

购货方(以下简称乙方)：

一：产品名称、型号、单价、数量;。

三：交货地点：由甲方负责运输至乙方大石河施工现场;。

七：结算方式及期限-----货到10日内付款;。

九：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效。甲方：地址：电话：

乙方：

地址：电话：

签约日期：

购货单位(以下简称甲方)：

供货单位(以下简称乙方)：

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条产品名称、型号、数量、单价、金额。

第二条质量标准：按国家质量技术标准制作生产，甲方。

第三条供货人对质量负责的条件及期限：供货时间按乙。

第四条包装标准、包装物的供应与回收：

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

第六条合理损耗标准及计算方法：第七条标的物所有权自时起转。

第八条交(提)货方式、地点：

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：

第十条检验标准、方法、地点及期限：

第十一条成套设备的安装与调试：

第十二条结算方式、时间及地点：

第十三条担保方式(也可另立担保合同)：

第十四条本合同解除的条件：

第十五条违约责任：

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(一)、提交仲裁委员会仲裁;。

(二)、依法向人民法院起诉。第十七条本合同从后生效。

甲方：乙方：年月日：

水泥购销合同

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于 金寨流波新村建设 工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：际供货数量结算。

注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。

第二条 产品质量标准：

第三条 交货方式：

1、交货地点：甲方需将水泥运输至 金寨流波新村工地 。

2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。

3、供货时间：乙方指定人员（姓名： 徐建 身份证号码： 电话：电子邮箱： ）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名： xx 电话： 身份证号码：电子邮箱：）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。

第四条 产品验收方法：

1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。

质量及数量均符合本合同所要求之标准。

本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。

第五条 货款结算及付款方式：

1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的`数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。

2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。

3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。

第六条 违约责任：

1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。

2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。

第七条 争议解决办法：

若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。

第八条 其它：

1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。

2、本合同自双方盖章之日起生效。

3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签订日期：年 月 日

水泥购销合同

甲方：

乙方：

甲方承建的水岸雅居工程已进入主体砌筑阶段，甲、乙双方经协商达成一致。乙方负责向甲方供应水泥轻质空心砖。为保证工程能顺利完工，甲乙双方本着平等互利的原则，签订如下购销合同。

一、空心砖的规格、数量、单价、金额

注：最终按实际发生购销总量进行结算。

二、空心砖的质量要求：

空心砖的强度为

三、 结算方式：

1.当空心砖总量供应到50%，双方协商进行部分结款。其余材料款待到________年底支付完毕。

2.损耗率;货到现场落地码放完成、按实际损坏量计量。

3.付款方式：支票、银行转账或银行承兑汇票进行结算。

四、其他要求：

乙方必须无条件提供相应的质量合格证或检测报告。

五、违约责任：

空心砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的乙方应无条件换、退货，并赔偿甲方由此而造成的损失。乙方因延误供货造成甲方窝工所形成的损失由乙方承担。

以上合同从双方签字之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。解决不成的，应向合同签署地的人民法院提起诉讼。

甲方：委托代理人： 联系电话：签署日期：

乙方;委托代理人： 联系电话： 签署日期：

水泥涵管购销合同

供货方(以下简称甲方)：

购货方(以下简称乙方)：

一：产品名称、型号、单价、数量;

三：交货地点：由甲方负责运输至乙方大石河施工现场;

七：结算方式及期限：货到10日内付款;

九：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效。

甲方：

地址：

电话：

签约日期：

乙方：

地址：

电话：

签约日期：

水泥涵管购销合同

供方（以下简称乙方）：_________。

甲乙双方根据（合同法）等法律法规的规定，按照平等互利﹑诚实守信的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一﹑货物名称﹑型号﹑数量﹑价格。

提供发票类型：增值税专用发票。

二﹑质量要求﹑技术标准：符合国家规定的相关质量标准与行业内的质量标准，并符合淮南站前广场要求的质量标准。

三﹑供货时间﹑地点﹑方式：（淮南站前广场项目部）。运输﹑过路过桥等费用由乙方自行承担。

四﹑风险转移：自货物交付至甲方指定地点时起转移。

五﹑付款及结算方式：所购水泥涵管金额满十万结算一次，每次结算付至总额的百分之七十，余款待停止供货后分三个月分期付清。

六﹑违约责任：

1﹑因乙方延迟到货或者所供产品有质量问题的构成违约，承担。

2﹑乙方不得在合同签订﹑履行过程中对甲方及其他工作人员有腐败﹑威胁﹑伤害或欺诈行为，否则，甲方有权解除合同不予支付货款，平有权对甲方处以5000—20xx0元罚款。

3﹑乙方不得恶意减少送货数量，否则少一罚百并不予结算货款。

八﹑争议解决办法：因执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：合肥犇燚商贸有限公司乙方：

委托人：_________。

委托人：_________。

开户行：_________。

开户行：_________。

账号：_________。

账号：_________。

日期：_________

日期：_________

水泥购销合同

需方：

供方：天津市博世水泥制品厂

订购产品名称、单价、数量及金额

产品名称单位金额数量合计

水泥砖

1.供货地点： 天津市宝坻区博世水泥砖厂

2.收货地点：

3.供货时间：

4.运输方式及费用负担：供方提供海陆空等运输方式。最终的运输方式，根据买家实际情况采用其运输方式。运费一般由供方提供。

每十万块水泥砖结算一次，当月不够十万砖的于下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。

1.供方对其供应的水泥砖产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。

2.买方在使用过程中，若对水泥砖的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。

3.买方应协助供方提供水泥砖产品使用技术资料反馈。

1.如有违约，则按合同法有关条款执行。

2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。

1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。

2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。

需方(盖章)： 供方(盖章)：

需方代表签名： 供方代表签名：

年 月 日

水泥涵管购销合同

供方（以下简称乙方）：

甲乙双方根据（合同法）等法律法规的规定，按照平等互利﹑诚实守信的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一﹑货物名称﹑型号﹑数量﹑价格

产品名称型号规格单位数量单价（元）金额（元）

水泥涵管800×2米节240.00

水泥涵管1000×2米节380.00

水泥涵管1200×2米节630.00

以上都含税、含运费价：

提供发票类型：增值税专用发票

二﹑质量要求﹑技术标准：符合国家规定的相关质量标准与行业内的质量标准，并符合淮南站前广场要求的质量标准。

三﹑供货时间﹑地点﹑方式：（淮南站前广场项目部）。运输﹑过路过桥等费用由乙方自行承担。

四﹑风险转移：自货物交付至甲方指定地点时起转移。

五﹑付款及结算方式：所购水泥涵管金额满十万结算一次，每次结算付至总额的百分之七十，余款待停止供货后分三个月分期付清。

六﹑违约责任：

1﹑因乙方延迟到货或者所供产品有质量问题的构成违约，承担相应的违约责任，若造成甲方损失的，应赔偿甲方的经济损失。

2﹑乙方不得在合同签订﹑履行过程中对甲方及其他工作人员有腐败﹑威胁﹑伤害或欺诈行为，否则，甲方有权解除合同不予支付货款，平有权对甲方处以5000-20000元罚款。

3﹑乙方不得恶意减少送货数量，否则少一罚百并不予结算货款。

八﹑争议解决办法：因执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：合肥犇燚商贸有限公司乙方：

委托人：委托人：

开户行：开户行：

账号：账号：

日期：日期：

水泥购销合同

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上乙方因工程需要，向甲方购买建筑材料，双方经友好协商，形成购销合同如下：

第一条建材材料名称：水泥。

乙方采购甲方325水泥5000吨，每吨350元，共计：175万元整。备注：如遇原材料涨价，水泥随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。（包括装卸费、运费（含通行费）、发票等）。数量以实际用量为准。

第二条质量标准：

符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

第三条验收：

甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。

第四条供货期限：

按照乙方施工进度，乙方提前三天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。

第五条付款方式及时间：

乙方收货的第二个月向甲方支付100万元，剩余款项75万元于供货结束后一次性付清。

第六条违约责任：

（一）甲方违约责任：

1．水泥经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。

2．甲方按照乙方按实按量交货。

（二）乙方违约责任：

1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。

2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款5%的滞纳金。

第七条争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。

第八条其他事项：

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国。

和国有关法律、法规和政策执行。

第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十条此合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效率。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

甲方收款账户：

户名：

帐号：

购销水泥合同

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

第一条标的、数量、价款。

第二条质量标准。

水泥质量应符合水泥国家标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。

第三条运输交货方式：

由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。

第四条付款结算方式。

合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。

第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：__________乙方：__________。

________年____月____日。

水泥购销合同

甲方（购方）：

乙方（销方）：

经双方协定一致，签订水泥合同条款如下：

一、产品数量、单价：

甲方采购乙方水泥约吨，价格以送货同时期市场价为准，（每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额），且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。

二、质量标准：

水泥标号执行国家规定标准，由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质，并按规定复检，复检不合格所造成的损失概由乙方负责。

三、袋重误差必须达到国家规范，超过误差标准按实际结算数量。

四、交货方式、地点和运杂费负担：

乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点，乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明（入库单）作为与甲方结算的依据。运费，上、下车费均由乙方负责。

五、乙方供应要求：

乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地（甲方提前15天下达材料需用计划），如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的，甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。

六、付款方式和期限：

乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用，其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。吨以后乙方向甲方提供的水泥每吨凭甲方的收货单结算一次，结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款，逾期货款按月息利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。

七、其它：

1、乙方不能交货或逾期交货的，按逾期交货货款总值计算，每天偿付的违约金。

2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定，除自行负责处理外，还要陪偿甲方的实际损失。

八、本合同一式肆份，签字后生效。双方各执贰份。

甲方：乙方：

单位名称（章）：单位名称（章）：

________年____月____日________年____月____日。

购销水泥合同

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

第一条标的、数量、价款。

第二条质量标准。

水泥质量应符合水泥国家gb175-标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。

第三条运输交货方式：

由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。

第四条付款结算方式。

合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。

第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：______乙方：______。

________年____月____日：

水泥购销合同

乙方（采购方）：赵xx。

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于金寨流波新村建设工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：际供货数量结算。

注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。

第二条产品质量标准：

第三条交货方式：

1、交货地点：甲方需将水泥运输至金寨流波新村工地。

2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。

3、供货时间：乙方指定人员（姓名：徐建身份证号码：电话：电子邮箱：）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名：xx电话：身份证号码：电子邮箱：）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。

第四条产品验收方法：

1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。

质量及数量均符合本合同所要求之标准。

本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。

第五条货款结算及付款方式：

1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。

2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。

3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。

第六条违约责任：

1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。

2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。

第七条争议解决办法：

若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。

第八条其它：

1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。

2、本合同自双方盖章之日起生效。

3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：年月日

购销水泥合同

水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。购销水泥合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的购销水泥合同范x，感谢您的欣赏。

1、甲方：乙方：

2、质量要求：乙方的生产加工必须符合国家的法律和法规，并提供相应的合法生产或销售文件。

3、验收方式：应严格按甲方提供的水泥型号，经甲方验收合格方可。

4、交货日期：________年____月____日。

5、运输方式及费用：乙方负责将水泥运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

6、付款方式：，因甲方资金紧张，双方协商在________年付款。

甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款1%利息。

7、发票形式：开具17℅增值税发票。

8、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，可向原告方所在地人民法院起诉。

9、协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，传真件有效。

甲方：乙方：

________年____月____日：

签订日期：________年____月____日

甲方供货方：乙方购买方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

第一条标的、数量、价款。

第二条质量标准。

水泥质量应符合水泥国家gb175-标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。

第三条运输交货方式：

由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。

第四条付款结算方式。

合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。

第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

________年____月____日：

供方：

需方：

根据《中华人民共和国民法典》和有关政策规定，双方就水泥购销事项协商同意，特签订本合同，以资共同信守。

二、交货地点：麻章至遂溪。

三、运费负担：供方负担。

四、验收方法：数量验收按供方地磅单(国标三级误差3)，双方签字为准。

五、货款结算方法：每200吨结算一次并付清当次货款，若每月用量不足200吨则每月结算一次，并付清当次货款;若需方不付清当次货款的，供方有权停止供应水泥，并限十天内需方付清供方货款。

六、违约责任：由《民法典》规定的人民法院仲裁。

七、其他特定条款：

1、供方供应的水泥若不符合。

3、需方提前十小时通知供方，如果供方不能及时供应水泥给需方时，每天处罚人民币伍仟元整(超过五小时按壹天计)。累计超过三天，需方可单方面解除合同，并追究供方的经济责任。特殊情况，供方应提前三天以书面形式通知需方，需方接到供方通知后可另外购买其它水泥，双方都不算违约。

八、本合同依法签订经供需双方签章后，即具有法律效力，供需双方应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变动，应经双方依照规定协商一致，另立补充协议，任何一方不按规定履行合同，按《民法典》和国家有关的民法典规承担经济责任。

九、本合同一式四份，供需双方各执贰份。

十、本合同自双方签章后即生效，有效期限至需方该项工程结束为止。

供方单位：(签章)需方单位：(签章)。

法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：

签订日期

购销水泥合同

甲方[供货方]：乙方[购买方]：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

第一条标的、数量、价款。

第二条质量标准。

水泥质量应符合水泥国家gb175-20xx标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。

第三条运输交货方式：

由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。

第四条付款结算方式。

合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。

第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

水泥购销合同

1、甲方： 乙方：

2、质量要求：乙方的生产加工必须符合国家的法律和法规，并提供相应的合法生产或销售文件。

3、验收方式：应严格按甲方提供的水泥型号，经甲方验收合格方可。

4、交货日期：________年____月____日。

5、运输方式及费用：乙方负责将水泥运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

6、付款方式：，因甲方资金紧张，双方协商在________年付款。

甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款 1%利息。

7、发票形式：开具17℅增值税发票。

8、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不 成，可向原告方所在地人民法院起诉。

9、协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，传真件有效。

甲方： 乙方：

________年____月____日：

购销水泥合同范x二

签订日期：________年____月____日

甲方供货方： 乙方购买方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

第一条 标的、数量、价款

第二条 质量标准

水泥质量应符合水泥国家gb175-标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。

第三条 运输交货方式：

由甲方组织车辆运到乙方施工工地即： 乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。

第四条 付款结算方式

合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。

第五条 合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第六条 本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方： 乙方：

________年____月____日：

购销水泥合同范x三

供方：

需方：

根据《中华人民共和国合同法》和有关政策规定，双方就水泥购销事项协商同意，特签订本合同，以资共同信守。

二、 交货地点：麻章至遂溪xx

三、 运费负担：供方负担

四、 验收方法：数量验收按供方地磅单(国标三级误差3)，双方签字为准。

五、 货款结算方法：每200吨结算一次并付清当次货款，若每月用量不足200吨则每月结算一次，并付清当次货款;若需方不付清当次货款的，供方有权停止供应水泥，并限十天内需方付清供方货款。

六、 违约责任：由《经济合同法》规定的人民法院仲裁。

七、 其他特定条款：

1、 供方供应的水泥若不符合

3、 需方提前十小时通知供方，如果供方不能及时供应水泥给需方时，每天处罚人民币伍仟元整(超过五小时按壹天计)。累计超过三天，需方可单方面解除合同，并追究供方的经济责任。特殊情况，供方应提前三天以书面形式通知需方，需方接到供方通知后可另外购买其它水泥，双方都不算违约。

八、 本合同依法签订经供需双方签章后，即具有法律效力，供需双方应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变动，应经双方依照规定协商一致，另立补充协议，任何一方不按规定履行合同，按《经济合同法》和国家有关的经济合同法规承担经济责任。

九、 本合同一式四份，供需双方各执贰份。

十、 本合同自双方签章后即生效，有效期限至需方该项工程结束为止。

供方单位：(签章) 需方单位：(签章)

法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人：

签订日期

购销水泥合同

需方：

供方：

订购产品名称、单价、数量及金额。

产品名称单位金额数量合计。

水泥砖。

1.供货地点：

2.收货地点：

3.供货时间：

4.运输方式及费用负担：供方提供海陆空等运输方式。最终的运输方式，根据买家实际情况采用其运输方式。运费一般由供方提供。

每十万块水泥砖结算一次，当月不够十万砖的于下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。

1.供方对其供应的水泥砖产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。

2.买方在使用过程中，若对水泥砖的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。

3.买方应协助供方提供水泥砖产品使用技术资料反馈。

1.如有违约，则按合同法有关条款执行。

2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。

1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。

2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。

需方(盖章)：供方(盖章)：

需方代表签名：供方代表签名：

水泥购销合同

一、数量、计量单位、单价、金额。

二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货__年__月__日前提（供）__吨。其中：__吨。__吨。

__年__月__日前提__吨。其中：__吨。__吨。

甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。

六、付款办法和期限：

１、甲方在__年__月__日前付定金__元；

２、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

__年__月__日前电汇__元；__年__月__日前电汇__元。

３、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月__日－__日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任：甲方责任：

１、中途退货或违约拒收的。除偿付退（或拒收）货部分货款总值５％的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。

２、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。

３、承担《工矿产品购销合同条例》第３６条第５、６项规定的责任。

乙方责任：

１、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值５％的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。

２、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

３、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。

八、本合同一式__份。经法定代表人签章后生效。有效期从__年__月__日起至__年__月__日止。

甲方：乙方：

地址：地址：

代表人：代表人：

经办人：经办人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签订时间：签订地点：